Заказчик затягивает подписание кс 14 - Pravohelp24.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Заказчик затягивает подписание кс 14

Заказчик затягивает подписание кс 14

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2014 года
Постановление изготовлено в полном объеме 22 января 2014 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:

председательствующего Аносовой Н.В.
судей Зайцевой Е.К., Масенковой И.В.

при ведении протокола судебного заседания: Тихомировой Н.М.
при участии:
от истца: не явился, извещен
от ответчика: пр. Фетисовой Н.С., дов. от 20.08.2013
от 3-го лица: пр. Пожидаевой А.В., дов. от 19.08.2013 №05/3ДКР/322

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационные номера 13АП-26477/2013, 13АП-26479/2013) Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.10.2013 по делу № А56-40519/2013 (судья Баженова Ю.С.), принятое
по иску Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
к Обществу с ограниченной ответственностью «СпецСтройТехнология»
3-е лицо: Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
о взыскании неустойки

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «СпецСтройТехнология» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по государственному контракту от 26.05.2010 №462 в сумме 13827418,83 руб.
К участию в деле в качестве третьего лица привлечено Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга».
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.10.2013 в удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции принял во внимание, что работы, предусмотренные контрактом, в полном объеме переданы заказчику на основании актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 в пределах предусмотренного государственным контрактом срока их выполнения. Доказательств нарушения ответчиком конечного срока выполнения работ истцом не представлено. Также выполнение работ в срок отражено и в Акте приемки законченного строительством объекта. В пункте 1 дополнительного соглашения от 07.07.2011 №4 к Контракту стороны подтвердили, что на момент заключения дополнительного соглашения все предусмотренные Контрактом работы выполнены подрядчиком в полном объеме и оплачены заказчиком. Оплата работ, с учетом условий договора об оплате по факту выполнения работ, также свидетельствует об их своевременном выполнении.
На решение суда Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению подана апелляционная жалоба, в которой ее податель просит отменить решение суда и принять новый судебный акт об удовлетворении иска. В обоснование доводов апелляционной жалобы истец ссылается на то, что результат выполнения работ, предусмотренных государственным контрактом, не может считаться достигнутым до подписания сторонами Акта по форме КС-14, указанный документ по окончанию сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, подписан не был.
Решение суда первой инстанции обжаловано, также, ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» по аналогичным основаниям. В дополнении к апелляционной жалобе третье лицо ссылается на то, что Акт по форме КС-14 должен быть подписан к моменту наступления конечного срока выполнения работ, предусмотренного государственным контрактом, подписание актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 имеет значение лишь для осуществления ежемесячных расчетов по договору. Для приемки объекта в эксплуатацию необходимо выполнить дополнительно комплекс мероприятий. Отказ в применении неустойки влечет фактически признание судом ничтожным соответствующего условия государственного контракта. Акт по форме КС-14 подписан с нарушением срока.
В отзыве на апелляционную жалобу ответчик возражал против ее удовлетворения, ссылаясь на то, что акты по форме КС-2 применяются для приемки выполненных работ, пункт 3.9 государственного контракта не имеет правового значения для установления факта своевременного выполнения работ. Пункт 4.2.17 государственного контракта не предусматривает сроков выполнения подрядчиком обязанности по сдаче объекта приемочной комиссии заказчика, равным образом не имеет правового значения в рамках данного спора факт направления подрядчиком заказчику письменного извещения о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Представленные в материалы дела доказательства в их совокупности подтверждают отсутствие нарушений условий контракта со стороны ответчика. Действия по приемке объекта осуществляются совместно, что исключает возложение ответственности за сроки их осуществления на подрядчика. С 31.12.2011 срок действия государственного контракта истек, и его положения утратили силу. По истечению срока действия государственного контракта никакие санкции в связи со сдачей объекта не могут быть применены.
В судебное заседание апелляционного суда истец, извещенный надлежащим образом, не явился. С учетом мнения представителей ответчика и третьего лица, и в соответствии с положениями статьи 156 АПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие истца.
Представитель третьего лица поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по мотивам, изложенным в отзыве.
Заслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб и отзыва на них, апелляционный суд не усматривает оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции.
Материалами дела подтверждается, что между Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению (государственный заказчик), ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (заказчик) и ООО «СпецСтройТехнология» (подрядчик) заключен государственный контракт от 26.05.2010 №462, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства по выполнению в установленный срок по заданию заказчика работ по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей квартала 8 района «Новая Деревня» от котельной «Молодежная». Стоимость работ согласована в пункте 3.1 государственного контракта в размере 53739981,75 руб.
Сроки выполнения работ оговорены в пунктах 2.1, 2.2. договора: начало выполнения работ в течение трех дней с момента передачи по акту объекта для выполнения работ, конечный срок выполнения работ — не позднее 31.05.2011.
Пунктом 3.9 государственного контракта предусмотрено, что расчеты за выполненные подрядчиком работы производятся ежемесячно на основании счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и иных документов, необходимых для возмещения расходов подрядчика на восстановительную стоимость зеленых насаждений, которые представляются подрядчиком заказчику в пяти экземплярах до 20 числа отчетного месяца.
Пунктом 5.1 государственного контракта предусмотрено письменное извещение подрядчиком заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию, по завершению всех работ по государственному контракту. Приемка работ по условиям пункта 5.2 государственного контракта осуществляется приемочной комиссией, созданной заказчиком. Сдача объекта подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма №КС-14), подписанным обеими сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, после проведения предварительных испытаний (пункты 5.3, 5.4 государственного контракта).
По условиям пункта 7.1 государственного контракта, в случае нарушения сроков выполнения работ (начального, промежуточного (при наличии), конечного срока выполнения работ) подрядчик уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере 0,1% от цены государственного контракта за каждый день просрочки.
К контракту подписан ряд дополнительных соглашений об изменении стоимости подлежащих выполнению работ. Согласно дополнительному соглашению от 07.07.2011 №4 стоимость подлежащих выполнению работ определена в сумме 47845793,90 руб. При этом, в пунктах 1, 4 дополнительного соглашения отражено, что на момент его заключения, стоимость выполненных работ по контракту оплачена в полном объеме, все предусмотренные контрактом работы выполнены подрядчиком в полном объеме.
В материалы дела представлены акты по форме КС-2 сдачи-приемки работ и справки по форме КС-3 о стоимости выполненных работ, подписанные заказчиком и подрядчиком, о выполнении работ на общую сумму 47845793,90 руб. в период с 01.09.2010 по 31.05.2011.
При этом, Акт приемки законченного строительством объекта №5 по форме КС-14 подписан 10.03.2012, в пункте 7 акта отражено, что работы окончены в мае 2011 года.
Указанные обстоятельства послужили основанием для начисления истцом неустойки со ссылкой на пункт 7.1 государственного контракта на сумму 47845739,90 руб. за период с 01.06.2011 по 16.03.2012.
Положениями статьи 330 ГК РФ допускается применение предусмотренной договором неустойки, которая, согласно статье 309 ГК РФ, начисляется согласно условиям соответствующего обязательства.
При этом, исходя из положений статьи 431 ГК РФ, при оценке договорных обязательств, во внимание принимается, в первую очередь, буквальный смысл содержащихся в договоре слов и выражений.
По смыслу положений статьи 702 ГК РФ, закон различает понятия «выполнения работы» и «сдачи ее результатов заказчику».
Из буквального смысла положений статьи 7.1 государственного контракта следует, что спорная ответственность подлежит применению за нарушение сроков выполнения работ, а не передачи результата выполненных работ заказчику.
Так как ограничение доказательств, которым стороны могут подтверждать свою позицию в споре, в силу статьи 68 АПК РФ может быть предусмотрено только законом, вопреки утверждениям подателя апелляционной жалобы, факт выполнения работ, предусмотренных государственным контрактом, равно как и момент их выполнения, может подтверждаться любыми доказательствами, а не только Актом по форме КС-14.
Как верно отметил суд, представленными в материалы дела доказательствами, в частности, актами по форме КС-2, актом по форме КС-14 подтвержден факт выполнения работ в полном объеме к 30.05.2011, то есть в срок, предусмотренный государственным контрактом. Более того результаты выполненных работ переданы заказчику в порядке, соответствующем условиям пункта 4 статьи 753 ГК РФ. Условиями государственного контракта не исключалась передача результатов работ по мере их выполнения, а не только объекта в целом. Указание на акты по форме КС-2 как на основание для оплаты работ не исключает их квалификации, в том числе, и в качестве подтверждения факта выполнения работ и передачи их результата заказчику.
Подписание Акта по форме КС-14 как обязательное условие для вывода о надлежащем исполнении подрядчиком обязательств по государственному контракту, равно как и его отсутствие в качестве основания для применения договорной ответственности к подрядчику в государственном контракте не оговаривалось. Какие-либо последствия сдачи объекта в целом за пределами срока выполнения предусмотренных контрактом работ не предусмотрены, в пункте 4.2.17 государственного контракта согласована лишь обязанность подрядчика сдать объект (результат выполненных работ) приемочной комиссии заказчика, передав при этом заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам, без формулировки условия о сроках выполнения этой обязанности.
По общему правилу статьи 401 ГК РФ, основанием для применения гражданско-правовой ответственности является факт нарушения обязательства его стороной. В нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ, заявляя о применении ответственности к подрядчику, истец не представил доказательств нарушения им каких-либо обязательств в связи с оформлением приемки объекта Актом по форме КС-14, в частности не доказал, что подписание акта за пределами сроков выполнения работ по контракту явилось следствием поведения подрядчика.
Ссылка на отсутствие письменного уведомления о готовности результата работ к сдаче верно отклонена судом первой инстанции, так как при подписании актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 в мае 2011 года заказчик в любом случае должен был узнать о выполнении работ и готовности объекта к приемке, и исполнить предусмотренную законом и договором обязанность по организации приемки работ.
Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к верному выводу об отсутствии оснований для взыскания неустойки. Решение суда первой инстанции следует оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

Читайте также:  Доп соглашении куда писать базовый и должностной оклад

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.10.2013 по делу №А56-40519/2013 оставить без изменения, апелляционные жалобы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению и Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Заказчик затягивает подписание кс 14

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Заказчик затягивает подписание кс 14». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

При этом, полагаем, затраты, собранные на счете 08, списываются на счет 01 (либо на счет 03) также соразмерно доле в общей собственности (площади ПК).

Налоговый кодекс Статья Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 №14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.95).

В отличие от прочих выполняемых работ и услуг, для большей части которых отсутствуют даже унифицированные формы первичных документов, в строительстве процесс оформления приемки-сдачи выполненных работ четко регламентирован.

Акт КС-2 подписывает сметчица в графе.

В подписанном обеими сторонами акте формы №КС-11 указано, что работы окончены в декабре 2012 года – л.д.202 том 1.
Ответчик ссылается на письма в адрес истца от 14.11.2012, 20.11.2012, 12.12.2012 о завершении работ и направлении для подписания формы КС -11 – л.д.199, 200, 249 том 1. Однако доказательства направления (вручения) этих писем истцу в деле отсутствуют. Истец получение писем отрицает.

Акт выполненных работ — это подписанный заказчиком и подрядчиком документ, в котором фиксируются факт и результаты приемки работы.

Сдачу-приемку результата работ оформляют актом, подписанным обеими сторонами договора строительного подряда – подрядчиком и заказчиком (п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса РФ). Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено, что первичные учетные документы составляют при совершении факта хозяйственной жизни.

Этим документом (актом) обосновываются расходы у заказчика, который должен вести учет объемов работ, и времени их выполнения. Кроме того, не стоит забывать, что для признания затрат для целей налогообложения прибыли налогоплательщик должен подтвердить их экономическую оправданность.

Вариант 1. Заполняется для всех объектов, кроме жилых зданий, а именно для производственных и коммерческих объектов, складов. Заносятся сведения о производительности, мощности и других показателях. Требуется указать единицу измерения и значения.

При этом конкретный вариант сдачи объектов (этапов) должен быть определен в договоре подряда. В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Кодексом предусмотрено, что в случае отказа одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Судебная практика в решении данной проблемы говорит о том, что выполненные работы признаются принятые заказчиком при условии что отсутствуют своевременные возражения по поводу качества и объема работ. По общему правилу, срок для предъявления отказа от подписания актов, а также возражений определяется контрактом и составляет 3-10 дней.

Практически в каждом споре об объемах, стоимости, качестве или сроках выполнения работ по договору строительного подряда одним из основных доказательств становится акт сдачи (приемки) выполненных работ.

Судом апелляционной инстанции в судебном заседании с участием представителей сторон исследован оригинал журнала входящей корреспонденции истца, указанная ответчиком корреспонденция не упомянута. Копии страниц журнала приобщены к материалам дела (том 2).

Конечно, это не всё, существует еще множество тонкостей и деталей, которые касаются споров в строительной сфере, но каждый судья, первоначально, будет уточнять те вопросы, которые были рассмотрены выше. Решение всегда обосновано, в основном, данными доводами.

Далее мы подробно рассмотрим весь процесс сдачи выполненных работ (акцент будет сделан на юридическую составляющую данного процесса).

Описательная часть акта подразделяется на графы, в которых последовательно заполняется информация относительно принимаемого объекта.

Для чего используется акт КС-14

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной . Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 5.

Каким образом и на каких условиях можно заключить с Вами соглашение на представление наших интересов в Арбитражном суде.

В настоящее время (что касается подписания актов выполненных работ), практика рассмотрения и разрешения споров в строительной отрасли сложилась однозначно, несмотря на то, что до сих пор большинство заказчиков продолжают объединять обязательства по уплате выполненных работ и условие подписания (либо неподписания) актов выполненных работ и актов о стоимости строительных работ формы КС 3.

Направляйте заказчику по юридическому адресу акты ценным письмом с описью вложения или курьерской почтой, чтобы у Вас была отметка, что акты получены.

Заказчик, имея трудности с финансами (либо по другим причинам) не исполняют своих обязанностей по принятию объекта и соответственно не подписывают актов выполненных работ. При этом заказчик полагает, что в данной ситуации у него появляется право оставить выполненные работы без оплаты. Однако это не совсем так.

Генеральный подрядчик, в свою очередь, предъявил подрядчику встречный иск о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

Что будет если подписать акт приема-передачи до акта ввода в эксплуатацию?

Унифицированные формы № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» утверждены постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100. Применение этих форм еще до вступления в силу закона № 402-ФЗ суды признавали необязательным. Аргументировали они это тем, что постановление Госкомстата России № 100 опубликовано не было.

Следовательно, формы № КС-2 и № КС-3, по мнению автора, обязательными к применению не являются. Поэтому, даже если подрядчик вместо унифицированных бланков представил заказчику акты произвольной формы, организация в случае возникновения спора сможет отстоять свои права.

В акте проверки № 628-86-20-18 от 14.12.2012 объекта, предусмотренного государственным контрактом № 69-10 от 17.12.2010, также указано на непредставление актов лабораторных испытаний контрольных образцов бетона, перечня организаций, участвующих в производстве СМР, комплекта рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, свидетельство СРО на подрядные организации.

В справке отражается итоговая сумма работ и затрат без учета НДС, отдельной строкой указывается НДС, далее обозначаются стоимость выполненных работ и сумма затрат с учетом НДС.

Можно ли подписать формы N КС-11, N КС-14 с замечаниями и с гарантией выполнения генеральным подрядчиком устранения замечаний (предусмотрены проектом)?

Основные правила составления акта

Приемка производится после того, как комиссия тщательно обследует объект, проверяет все его составные элементы и участки, проводит испытания и измерения. Перед этим изучается вся представленная документация для того, чтобы удостовериться, что объект построен в полном соответствии с проектом, нормами и стандартами строительства, с учетом заключений всех надзорных органов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Бланк КС-14 представляет собой унифицированный акт стандартной формы, посредством которого фиксируется факт завершения строительства конкретного объекта и подтверждается его готовность к переходу в эксплуатационный режим. Отличительной особенностью документа является наличие комиссии, участвующей в приемке объекта, в состав которой включены уполномоченные лица от надзорных структур.

Сведения о названии и регистрационных данных касаемо генерального проектировщика, усилиями которого был разработан комплект проектно-сметной документации на перечень работ по строительству в отношении завершенного сооружения, намеченного к сдаче комиссии.

Акт ввода в эксплуатацию объекта

Подписи сторон После того, как весь документ заполнен, приемочная комиссия должна вынести решение о том, что объект строительства выполнен в соответствии с проектом и отвечает всем требованиям по санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным правилам, нормам и государственным стандартам и готов к вводу в эксплуатацию.

Если же поэтапная сдача работ не предусмотрена договором, то, несмотря на оформление акта приемки-передачи и признание в бухгалтерском учете подрядчика выручки от реализации СМР, в случае гибели или повреждения имущества ответственность за это все равно несет подрядчик.

Тут надо вписать полное наименование компании – генерального проектировщика, разработавшего проектно-сметную документацию на строительство данного завершенного объекта с указанием его адреса.

Необходимо уточнить, а фактическая приемка осуществлялась на месте? Направляли ли вы уведомления о готовности к сдаче работ? Желательно увидеть сам договор подряда.

Сюда ставится ссылка на номер приложения, которое содержит в себе полный перечень документации, являющейся неотъемлемой частью данного акта, иными словами имеет по отношению к нему доказательный вес. Графа 15. В эту строку вписываются какие-либо дополнительные условия, сопровождающие факт приемки построенного здания/сооружения.

Читайте также:  Прогулы статья тк рф

Экономколлегия ВС РФ в Определении от 29.06.2015 № 303-ЭС15-369 отметила, что в силу статьи 65 АПК РФ обязанность документально подтвердить факт выполнения и сдачи результата работ возлагается на подрядчика. Частично отказывая субподрядчику в иске о взыскании долга, суд апелляционной инстанции исходил из того, что договором стороны предусмотрели генподрядные услуги в размере 7% от общей стоимости работ, что составило 5 737 675 руб. 70 коп., которые должны быть оплачены субподрядчиком.

Если объект, законченный строительством, предназначен для продажи, то при принятии к учету расходы, собранные на счете 08, списываются в дебет счета 43 «Готовая продукция» (смотрите письмо Минфина России от 18.05.2006 N 07-05-03/02). Согласно п. 6 ПБУ 6/01 единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

Для оформления приемки законченного строительством объекта в целом, а не отдельных его частей или этапов, предназначен акт формы КС-14, установленный постановлением Госкомстата России по согласованию с Госстроем России № 71а от 30.10.1997 (в редакции Постановления № 100 от 11.11.1999).

При приемке и составлении акта присутствуют все заинтересованные стороны: заказчик, исполнитель, инвестор, проектная организация, другие члены приемочной комиссии. Комиссия составляется специально для приемки данного объекта. Состав комиссии утверждается заказчиком или инвестором.

Бланк кс-8 акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения.

На практике приемка выполненного этапа работ довольно часто отождествляется с фактом ежемесячного подписания сторонами договора акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Отказ генерального подрядчика от приемки результата выполненных работ суд счел необоснованным, так как он не позволял идентифицировать выявленные дефекты и не содержал ссылок на конкретные строительные нормы и правила, которые не были соблюдены истцом.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 5. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания.

Заказчик не подписывает акт выполненных работ КС 2

Jurist_arbitr — 26/12/2011 04/09/2018

К настоящему моменту арбитражная судебная практика рассмотрения споров в сфере строительства, когда идет речь о подписании или неподписании актов выполненных работ КС-2, сложилась однозначно, несмотря на что, заказчики строительных работ продолжают связывать обязательство по оплате выполненных работ с фактом подписания или неподписания акта о выполненных работах КС-2 и справки о стоимости строительных работ КС-3. Находясь в сложном финансовом положении либо по иным причинам не желая оплачивать результаты работ, заказчики строительства не подписывают указанные акты, подразумевая, что в этом случае у них появляется право оставить проведенные работы без оплаты. В данной статье я хотел бы подробно изложить процедуру сдачи работ, больше с юридической, нежели с технической стороны, основания и момент появления обязательства заказчика по расчету за выполненные работы.

Отказ от подписания акта выполненных работ заказчиком – не подписание актов КС-2 и/или КС-3

Очень часто, на практике для исполнителей становится настоящей проблемой вручение актов КС-2 и КС-3 после выполнения строительных работ:

  • заказчик уклоняется от получения актов выполненных работ, не ставит отметку на актах, всячески отрицает получение таковых
  • заказчик указывает на ненадлежащее уведомление об окончании работ
  • заказчик ссылается на несвоевременную сдачу работ
  • заказчик строительства не получает почту

Между тем, в силу статей 720 (приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком) и 753 (сдача и приемка работ) Гражданского кодекса РФ, явка на объект для приемки работ является обязанностью заказчика , получившего от подрядчика уведомление об окончании работ и акты о выполненных работах и их стоимости. Вся судебная практика арбитражных судов, включая постановления Высшего Арбитражного Суда (ныне Верховного суда РФ), сводится к тому, что выполненные подрядчиком работы считаются принятыми заказчиком в полном объеме при отсутствии своевременно направленных возражений по их объему и качеству. Срок для представления отказа от подписания актов и возражений обычно определяется договором и составляет порядка 3-10 дней (по большинству договоров строительного подряда, с которыми я работал).

Следует отметить, что этот срок не пресекательный и за его пределами заказчик также может направить возражения, но чем больше времени пройдет, тем более скептически на них будет реагировать суд.

Подписание акта выполненных работ КС подрядчиком в одностороннем порядке

При этом, Закон и арбитражный суд не придают императивного значения именно сообщению подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ, все внимание уделяется соблюдению порядка направления актов выполненных работ :

  • вручение представителю заказчика лично под роспись (директору, уполномоченному доверенностью или договором представителю, состоящему в штате сотруднику организации);
  • отправка документов заказным письмом по указанному в договоре и юридическому адресам заказчика. Вопреки общепринятому мнению участников строительных взаимоотношений, суды отдают предпочтение именно этому способу передачи корреспонденции. Следует учитывать, что обеспечение подрядчиком получения направленных документов заказчиком не входит в обязанности первого, то есть ссылка заказчика на то, что он не получал направленных по его официальным адресам документов будет несостоятельной.

Выполнив указанное требование договора и Закона, подрядчик снимает с себя свои обязательства и получает право требовать оплаты выполненных работ в соответствии с положениями договора.

Нарушение срока выполнения, сдачи работ может являться основанием для начисления договорной неустойки, однако не может быть причиной отказа в приемке или оплате выполненных работ.

Отсутствие ответа от заказчика в течение установленного договором времени, является приемкой работ. Юристы по строительным спорам еще называют это: «приемка молчанием». С этого момента (как в течении установленного времени не поступил мотивированный отказ от приемки выполненных работ), работы считаются принятыми заказчиком в том объеме, в котором подрядчик указал в приемочных актах.

Заключенность договора строительного подряда имеет вторичную роль в таком деле. Когда договор не заключен, подрядчику следует доказать потребность в работах и ценность их результата для заказчика. Само по себе не подписание договора подряда также не является основанием для неоплаты выполненных подрядчиком работ.

Таким образом, мы приходим ко второму существенному моменту, предусмотренному также абзацем 2 п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса РФ, односторонний акт сдачи-приемки работ является действительным и подлежит оплате, пока заказчик не докажет обоснованность отказа от его подписания. Из написанного видно, что Закон презюмирует надлежащее качество работ при неподписанных «молчанием» актах выполненных работ и суды полностью поддерживают эту правовую позицию.

Существует еще огромное количество нюансов и деталей строительных судебных разбирательств, т.к. сфера строительного подряда, возможно, одна из самых объемных и разнообразных из всех, с которыми мне приходится работать. Но каждый арбитражный судья, в первую очередь, будет узнавать именно те вопросы, которые я рассмотрел в этой статье и можно утверждать с большой вероятностью, что решение будет мотивировано, в основном, этими доводами.

Тема: КС-14 и КС-3

Опции темы
Поиск по теме

КС-14 и КС-3

Добрый день! Подскажите, плз! Мы заключили договор, по которому должны ежемесячно предоставлять акт КС-2, КС-3. Но в договоре так же есть пункт, что мы подписываем акт КС-14. 20,08,09 отдали КС-2,3 и сч-ф, они приняли ее. 20,09,09 отдали тот же самый комплект документов. Сейчас звонила главбух и говорит, что КС_2,3 им нужны, а сч-ф нет. Мол, когда подпишем КС-14, тогда и сч-ф на всю сумму сделаете. Разве она права?

Права, КС-2,3 информирует их о ходе работ, риски на эти работы не переходят, реализации у вас нет. Когда сдадите объект, подпишите КС-14, проведете у себя реализацию и выдадите с-ф

Спасибо, уже изучила вопрос, так и думала. Смущает только момент, что в договоре есть пункт «Подрядчик передает Заказчику оформленные сч-ф при получении от него подписанных КС-2,КС-3». Разве он не противоречит пункту про подписание КС-14?

В конце строительства вы тоже передадите КС-3

Еще вопросик. А возможно такая ситуация: мы ежемесячно передаем им КС-2,3 и сч-ф, они подписывают КСки, принимают работы, а НДС к вычету не берут просто. А принимают НДС в конце. А мы отражаем реализацию ежемесячно.

Нет, если они работу не приняли, то вы её не сдали и у вас нет реализации. Нет реализации — нет НДС и с-ф. Вам-то эта с-ф зачем?

Если мы ежемесячно не будем отражать реализацию, то у нас будет убыток за 9 месяцев. И если не подпишем КС-14 до конца года, то и по результатам года тоже убыток. А убыток — это налоговая проверка(скорее всего). А кому она нужна? То есть никаких вариантов нет? Невозможно будет с ними договориться, по Вашему мнению?

Почему убыток? У вас будет незавершенка.

У нас по другим договорам получился убыток, и эта реализация нас бы спасла(там мало затрат). Не совсем понимаю, почему они не могут принять у нас работы, повесив их на 08 счет?

Потому что им это не надо и в договоре написано, что объект сдается целиком по КС-14

Но чисто теоретически, они же могут принимать у нас работы ежемесячно. Просто завтра директор послал разбираться с их главбухом. Я понимаю, что у них позиция четкая — все согласно договора. Я буду просить их принять работы ежемесячно, так как не вижу в этом никакого нарушения с точки зрения бух учета(если не брать в расчет, конечно же , наличия договора с другими условиями). Вот и думаю каковы мои шансы на успех?! Вдруг они пойдут на встречу. Или возможно есть какой-то момент, который я упускаю из виду, и они НИКАК не могут принять у нас работы ежемесячно.

Здесь момент юридический и рискОвый, если они примут работы, а завтра случится потоп, они будут нести убытки, а если не примут, то до момента сдачи всем на объекте рискуете вы.

Это снова я! Вопрос в следующем: у меня есть уже две подписанные КС-2,3 заказчиком, этапы в договоре не прописаны, но должна ли я эти процентовки отражать на 46 счете и начислять НДС(согласно ПБУ 2/2008), так как большая вероятность, что до конца года работы не закроем. Но тогда вопрос: если я буду начислять НДС на процентовки, то при окончаиельной сдаче работ как я выпишу заказчику сч-ф на всю стоимость работ? Запуталась, помогите плз!

В вашей ситуации логичнее применять счет 76 потому что 46 это всё-таки этапы Д76 К90. НДС начислять не надо, только НДС с авансов.

Может я тупица, но я не понимаю. Вот пункты договора:
1. «Заказчик ежемесячно осуществляет приемку фактического объема работ, выполненных Подрядчиком за календарный месяц исполнения Договора. Подрядчик в срок до 29-го числа отчетного месяца представляет Заказчику акт КС-2, КС-3. Подрядчик передает Заказчику оформленные счета-фактуры при получении от него подписанных КС-2,КС-3.» 2. «Ввод объекта в эксплуатацию производится Заказчиком совместно с Подрядчиком и оформляется Актом Приемочной комиссии по форме КС-14. Датой окончания работ по Договору является дата подписания Акта Приемочной Комиссии».
3.«Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком по Акту приемочной комиссии КС-14 несет Подрядчик».
Я считаю, что слово «приемка» означает, что мы подписанные ими КС-3 должны отразить у себя на 90,1 и выписать сч-ф, а риски останутся на нас до подписания КС-14.

Вот когда риски перешли, тогда вы им и сдали, а пока рискуете вы — реализации нет.

Читайте также:  В каком месяце приходит налог на квартиру

То есть подписанный заказчиком акт КС-3 ни я, ни они в учете не отражаем никак. И только при составлении конечного КС-3(на всю сумму договора), сч-ф на всю сумму и КС-14 я отражаю у себя реализацию, начисляю НДС, а они имею право принять его к вычету. Но КС-14-это же не бух документ(просто первый раз с ним столкнулась), правильно? Получается, что конечным КС-3 мы сдаем им уже сданные работы(ежемесячные КС-то уже подписаны)?

Всё правильно понимаете. Все КС-ы за период аккуратно складываете в папочку и храните как положено, их же можно использовать, даже нужно для применения ПБУ 2/2008.

Если я применяю ПБУ2/2008, то я эти КСки должна отразить на счете 46(76) и они попадут на 90, то есть увеличится реализация, соответственно должна начислить НДС. Делая так ежемесячно не понимаю как я им потом выпишу сч-ф на всю сумму договора, если у меня он уже будет начислен или он зачтется как сч-ф на АВ?

Нет, реализации не возникает и для НДС, и с-ф Вы выставлять не будете. На полученные суммы выставляете НДС на авансы, при подписании КС-14 возникает реализация и в БУ и в НУ для НДС и для прибыли.

Правомерно подписание акта кс 14 без выполнния опрпделенной работы

Унифицированная форма КС-14. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией: образец


Документ оформляется в таком количестве экземпляров, которого будет достаточно для всех участников сделки: заказчика, инвестора исполнителя, представителей указанной комиссии.После заполнения всех разделов акта приемной комиссией выносится окончательный вердикт, направленный на определение дальнейшего статуса объекта в части его соответствия проектным решениям, нормам санитарно-эпидемиологического характера, правилам, связанным с пожарной, экологической и строительной безопасностью, а также требованиям стандартов. Определяется итоговая готовность объекта к сдаче в эксплуатационный режим.

Читайте также статью: → «».Всеми членами комиссии принятое решение закрепляется с помощью личных подписей в соответствующих графах формы. Здесь же расшифровываются инициалы и должности участников приемки.

  1. Первой из подписей является таковая со стороны председателя комиссии;
  2. Далее следует вывод, касающийся соответствия объекта требованиям указанных ранее нормативных актов и технической документации;
  3. Затем фигурируют подписи представителей надзорных органов (санитарно-эпидемиологического, экологического, пожарного и архитектурно-строительного);
  4. Верхняя часть листа для подписания содержит сведения о названии объекта, подлежащего сдаче комиссии;
  5. Далее документ подписывает уполномоченное лицо от генеральной подрядной организации.
  6. Далее следуют подписи членов комиссии, представляющих заказчика;

(пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа)

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

Здесь вписывается полное наименование строительного объекта, над которым работал подрядчик, с указанием его адреса (город, улица, дом/строение).

Графа 2. Сюда включается название государственного органа, который выдал разрешение на строительство.

Графа 3. В эту строку вносится информация о субподрядчиках, то есть компаниях также принимавших участие в строительных работах. Если таковых нет, то эту строку можно пропустить. Графа 4. Тут надо вписать полное наименование компании – генерального проектировщика, разработавшего проектно-сметную документацию на строительство данного завершенного объекта с указанием его адреса.

Акт приемки выполненных работ как доказательство в строительном споре

в связи с вступлением в силу от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Информация Минфина России N ПЗ-10/2012). См., напр.: Конституционного Суда РФ от 20.02.2007 № 206-О-О. Тем не менее упоминание унифицированной формы акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14 встречается и в судебных актах, вынесенных после вступления в силу действующего ГрК РФ.

Так, в от 23.07.2013 № 4030/13 Президиум ВАС РФ признал правомерным условие договора строительного субподряда, по которому часть цены за выполненную работу выплачивалась генеральным подрядчиком субподрядчику после оформления заказчиком акта по форме КС-14. Отдельный этап работ, о котором идет речь в пункте 1 статьи 711 и в ГК РФ необходимо отличать от отдельного этапа строительства, который определяется как строительство или реконструкция одного из нескольких планируемых к строительству объектов или отдельной

Заказчик затягивает подписание кс 14

Re: Строительство,подскажите по КС-14 и КС-11. К своему стыду, ни разу не принимал участие и не организовывал подписание КС-14.

По логике вам следует связаться совсеми подписантами и уточнить, как им будет удобно: приехать или чтобы им прислали.

Форма КС-11. Акт приемки законченного строительством объекта

Здесь вписывается полное наименование строительного объекта, над которым работал подрядчик с указанием его подробного местоположения (город, улица, дом/строение).

Пункт 2. Сюда включается название государственного органа, выдавшего разрешение на строительство. Пункт 3. В эту строку вносится информация о субподрядчиках, то есть тех компаниях, которые также принимали участие в данном строительстве по договорам субподряда.

Пункт 4. Тут надо указать полное наименование компании – генерального проектировщика, создавшего проектно-сметную документацию на строительство данного завершенного объекта, а также, если есть – другие организации, принимавшие участие в разработке этой документации.

Решение от 2 декабря 2016 г.

по делу № А40-163436/2016

в размере 1 684 898,28 руб., пени за просрочку оплаты работ 168 489,82 руб., судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 50 000 руб.Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.Ответчик исковые требования не признал, по доводам изложенным в отзыве.Суд, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.Как следует из материалов дела, 16.03.2012 г. Истец выполнил в соответствии с проектно-сметной документацией и сдал работы на общую сумму 33 697

Кем и как составляется Акт приемки завершенного объекта по форме КС-14

  • П.2 ст.753. Приемка организуется и проводится полностью за счет заказчика. Исключение составляют случаи, когда договором прописаны другие условия.
  • П.1 ст. Приемка должна быть инициирована немедленно после получения сообщения от исполнителя о готовности объекта.
  • Постановление ВАС РФ № 5150/12 от10.2012. Акт является доказательством того, что результат работ принят заказчиком.
  • П.1 ст.720. Заказчик обязан по договору совместно с подрядчиком произвести осмотр и приемку исполненных работ в полном соответствии с установленными сроками и в установленном порядке.
  • П.4 ст.753. Сдача исполнителем результатов своего труда и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Значит, возникает обязанность заказчика по оплате работы, если деньги не были переведены авансом.

Заказчик затягивает подписание кс 14

Стоимость работ согласована в пункте 3.1 государственного контракта в размере 53739981,75 руб.

Сроки выполнения работ оговорены в пунктах 2.1, 2.2.

договора: начало выполнения работ в течение трех дней с момента передачи по акту объекта для выполнения работ, конечный срок выполнения работ — не позднее 31.05.2011. Решение суда первой инстанции обжаловано, также, ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» по аналогичным основаниям. В дополнении к апелляционной жалобе третье лицо ссылается на то, что Акт по форме КС-14 должен быть подписан к моменту наступления конечного срока выполнения работ, предусмотренного государственным контрактом, подписание актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 имеет значение лишь для осуществления ежемесячных расчетов по договору.

Для приемки объекта в эксплуатацию необходимо выполнить дополнительно комплекс мероприятий. Отказ в применении неустойки влечет фактически признание судом ничтожным соответствующего условия государственного контракта.

dtpstory.ru

Пунктом 5.1 государственного контракта предусмотрено письменное извещение подрядчиком заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию, по завершению всех работ по государственному контракту.

Приемка работ по условиям пункта 5.2 государственного контракта осуществляется приемочной комиссией, созданной заказчиком.

Внимание Сюда ставится ссылка на номер приложения, которое содержит в себе полный перечень документации, являющейся неотъемлемой частью данного акта, иными словами имеет по отношению к нему доказательный вес.

Графа 15. В эту строку вписываются какие-либо дополнительные условия, сопровождающие факт приемки построенного здания/сооружения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector